AGB

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche Leistungen der Bodin Bau GmbH. Abweichende Bedingungen der Auftraggeberschaft gelten nur, wenn sie schriftlich anerkannt wurden.

Offerten werden nach einer Besichtigung vor Ort erstellt und sind während 30 Tagen gültig. Richtpreise auf dieser Website sind unverbindliche Orientierungswerte und stellen keine Offerte dar.

Der Vertrag kommt mit der schriftlichen Auftragsbestätigung oder mit dem Beginn der Arbeiten im Einvernehmen zustande.

Massgebend ist der Baubeschrieb in der Offerte. Nicht ausdrücklich aufgeführte Leistungen sind nicht Vertragsbestandteil. Zeigt sich während der Ausführung ein zusätzlicher Aufwand, melden wir dies vor der Ausführung und legen die Kosten zur Genehmigung vor.

Termine werden nach bestem Wissen vereinbart. Verzögerungen durch Witterung, Lieferengpässe, Vorleistungen Dritter oder Umstände, die erst beim Rückbau sichtbar werden, berechtigen zu einer angemessenen Fristverlängerung. Wir informieren unverzüglich, sobald sich eine Verschiebung abzeichnet.

Alle Preise verstehen sich in Schweizer Franken, exklusive Mehrwertsteuer. Bei Aufträgen über CHF 10'000 sind Akontozahlungen nach Baufortschritt üblich. Rechnungen sind innert 30 Tagen netto zahlbar.

Es gelten die Bestimmungen der SIA-Norm 118, soweit nichts anderes vereinbart ist. Die gemeinsame Abnahme wird protokolliert. Offensichtliche Mängel sind bei der Abnahme zu rügen, verdeckte Mängel unverzüglich nach ihrer Entdeckung.

Wir haften für Schäden, die wir oder unsere Hilfspersonen absichtlich oder grobfahrlässig verursachen. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie für Folge- und Vermögensschäden ist im gesetzlich zulässigen Rahmen ausgeschlossen.

Es gilt Schweizer Recht. Gerichtsstand ist Cham, Kanton Zug, soweit nicht zwingende Bestimmungen etwas anderes vorsehen.